Caducado Licitación para el desarrollo, construcción y supervisión de operación de plantas fotovoltaicas por la Société d'Économie Mixte Locale à Opération Unique Énergie Verte et Métropole

Nombre del proyecto: Acuerdo marco de contrato de obra llave en mano (MOE) para el desarrollo, construcción y supervisión de operación de plantas fotovoltaicas

Tipo de comprador: Empresa pública controlada por autoridades locales

Tipo de procedimiento: Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio de competencia / Negociación competitiva

Objeto del proyecto: Esta contratación tiene como objetivo la adjudicación de un acuerdo marco de contrato de obra llave en mano (MOE) que cubra el desarrollo, construcción y supervisión de operación de plantas fotovoltaicas. Los servicios específicos se ejecutarán mediante pedidos bajo el acuerdo marco.

Ámbito principal de servicios:

Servicios MOE para el desarrollo de plantas fotovoltaicas: Proporcionar servicios integrales de ingeniería, gestión y supervisión para el desarrollo de una serie de plantas fotovoltaicas.

Servicios de asistencia al representante del propietario (AMO): Proporcionar servicios auxiliares especializados, como el diseño del marco legal, la planificación de la estructura financiera y la construcción del modelo organizativo, especialmente para proyectos de autoconsumo colectivo liderados por el comprador (EVM).

Contenido del proyecto: El contenido del proyecto no se detalla en el anuncio, pero se especifica que se centrará en todo el ciclo de desarrollo, construcción y supervisión de operación de plantas fotovoltaicas. Los detalles específicos de las tareas se encuentran en el pliego de condiciones técnicas (CCTP) de los documentos de licitación.

Especificaciones de materiales: El anuncio de licitación en sí no enumera especificaciones de materiales concretas, pero, según la naturaleza del proyecto y el código CPV complementario (09331200 - Módulos solares fotovoltaicos), se infiere que los servicios implicarán consultoría técnica sobre diseño de sistemas, selección de componentes y gestión de ingeniería relacionados con plantas fotovoltaicas, sin incluir directamente la compra de componentes u otros materiales. El código CPV principal (71400000 - Servicios de planificación urbana y paisajística) enfatiza aún más el carácter de consultoría de ingeniería y gestión de diseño del proyecto.

Modalidad de ejecución: Se adjudicará a un único licitador en forma de acuerdo marco. Durante la vigencia del acuerdo, el comprador iniciará los servicios mediante la emisión de pedidos, según las necesidades específicas del proyecto.

Precalificación y procedimientos posteriores:

Este es un procedimiento restringido; la fase actual es la de solicitud de cualificación.

Tras la evaluación, se seleccionará un máximo de 3 candidatos cualificados para pasar a la fase de presentación de ofertas.

Cronograma estimado: Los documentos de licitación (DCE) se enviarán a los candidatos cualificados a mediados de marzo de 2026; la fecha límite estimada para la presentación de ofertas es mediados de abril de 2026.

Duración del contrato: El acuerdo marco tendrá una duración inicial de 12 meses, a partir del 11 de mayo de 2026. El comprador tiene derecho a renovar el acuerdo hasta 3 veces más, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas.

Lugar de prestación de servicios: Área metropolitana de Saint-Étienne, Francia.

División en lotes: Lote único.

Cláusulas clave: El acuerdo marco permite la adjudicación posterior de contratos para servicios similares al licitador adjudicatario sin necesidad de una nueva licitación (cláusula de servicios similares).

Legislación aplicable y vías de recurso:

Se rige por la Directiva de la UE 2014/24/UE y el Código de Contratación Pública francés.

El contrato está sujeto al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio.

Los licitadores que tengan objeciones al procedimiento pueden presentar un recurso de urgencia precontractual ante el Tribunal Administrativo de Lyon antes de la firma del contrato; después de la firma, pueden presentar un recurso de urgencia contractual. Los terceros también tienen derecho a impugnar la validez del contrato dentro del plazo legal.

Requisitos para la presentación de ofertas:

Idioma: Francés

Modalidad: Presentación obligatoria a través de la plataforma electrónica designada.

Plataforma de licitación: https://loire.marches-publics.info//avis/index.c.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=60453

Otros contactos/organismos clave:

Proveedor de información adicional: Área metropolitana de Saint-Étienne

Plataforma de publicación oficial del anuncio (Remitente TED): Avenue-Web Systèmes (contacto: publications-joue@aws-france.com, +33 4 80 04 12 60)

Organismo competente para recursos: Tribunal Administrativo de Lyon