Licitación para la Supervisión de la Construcción de un Puente Carretero en La Couronne, Francia

Título del proyecto: Contrato de supervisión de obras para el proyecto de construcción de un puente carretero sobre un haz de líneas ferroviarias en el enlace RD 910 - RD 41 de la comuna de La Couronne

Nombre del comprador: Comuna de La Couronne

Forma jurídica del comprador: Organismo de derecho público

Identificador del proyecto: 6a2c2678-5e58-4d6f-b7a1-5ada658dffd9

Identificador interno: S-PF-1773500

Tipo de procedimiento: Licitación pública

Naturaleza del contrato: Servicios

CPV principal: 71322300 (Servicios de diseño de puentes)

CPV complementario: 71322300 (Servicios de diseño de puentes)

Lugar del proyecto: Francia, Departamento de Charente (NUTS:FRI31), Comuna de La Couronne, 16400

Descripción del proyecto: Esta licitación tiene como objetivo proporcionar servicios de supervisión de obras para un proyecto de construcción de un puente carretero sobre un haz de líneas ferroviarias. El contrato incluye una parte fija y dos partes opcionales.

Valor total del contrato (sin IVA): 4.500.000 EUR

Fecha prevista de inicio: 20 de abril de 2026

Duración prevista de ejecución: 30 meses

Revisión de diseño preliminar y detallado: Revisión técnica integral y optimización de los diseños preliminares y planos de construcción del puente carretero (sobre el haz de líneas ferroviarias) presentados por el contratista, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de seguridad y requisitos reglamentarios.

Supervisión en todas las fases de construcción: Proporcionar supervisión, inspección y control continuos de todas las fases de construcción del puente, desde el inicio del proyecto hasta la entrega final, incluyendo obras civiles, estructurales e instalaciones.

Protección ferroviaria y coordinación: Desarrollar y supervisar la ejecución de planes especiales de seguridad para trabajos sobre y cerca del haz de líneas ferroviarias, garantizando la seguridad absoluta y la continuidad del servicio ferroviario durante la construcción, y coordinando con el gestor ferroviario.

Verificación de conformidad y cumplimiento de normas: Asegurar que todas las actividades, materiales y procesos de construcción cumplan con las normas y regulaciones aplicables de construcción, estructura, seguridad y medio ambiente de Francia y la UE.

Cálculo de cantidades y certificación de pagos: Revisar las listas de mediciones presentadas por el contratista, verificar el progreso y calidad del trabajo completado, y emitir recomendaciones de pago parciales y finales al comprador en consecuencia.

Supervisión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE): Desarrollar y supervisar la implementación del plan de gestión HSE del proyecto, incluyendo evaluación de riesgos, prevención de accidentes, medidas de protección ambiental, asegurando que el sitio cumpla con los más altos estándares de seguridad y medio ambiente.

Supervisión del sistema de gestión de calidad: Establecer y mantener los procedimientos de gestión de calidad del proyecto, supervisar el funcionamiento del sistema de control de calidad del contratista, organizar pruebas de materiales y muestreos de calidad de la construcción.

Gestión y control del cronograma: Revisar y supervisar el programa maestro del proyecto y los programas parciales del contratista, informar periódicamente sobre el progreso, identificar riesgos de retraso y proponer medidas correctivas.

Control de costos y gestión de cambios: Monitorear la conformidad de los costos reales del proyecto con el presupuesto, revisar y evaluar las solicitudes de cambio del contratista, proporcionando asesoramiento experto sobre el impacto en costos y plazos.

Gestión contractual: Asistir al comprador en la gestión del contrato principal de construcción, interpretar cláusulas contractuales, manejar disputas contractuales, preparar documentos contractuales complementarios.

Coordinación en sitio y organización de reuniones: Presidir reuniones periódicas de coordinación en sitio, incluyendo con el contratista, comprador, diseñador y otras partes interesadas, asegurando flujo de información y resolución oportuna de problemas.

Gestión de riesgos: Identificar, evaluar y reportar sistemáticamente los riesgos técnicos, de gestión, financieros y externos potenciales durante la construcción del proyecto, y proponer estrategias de mitigación.

Gestión de documentos e informes: Elaborar, organizar y presentar diversos informes de supervisión, incluyendo informes semanales, mensuales, especiales, compilación de documentación de finalización, asegurando que la documentación del proyecto sea completa, precisa y trazable.

Apoyo a puesta en servicio y recepción final: Asistir en la organización de pruebas estructurales, de carga y funcionales del puente, participar en el proceso final de recepción de obras y emitir el informe final de supervisión.

Servicios de supervisión para partes opcionales: El contrato incluye dos partes opcionales; el supervisor deberá proporcionar servicios de supervisión equivalentes para los trabajos opcionales según la decisión posterior del comprador.

Entrega final y supervisión del período de garantía: Tras la entrega de las obras, supervisar la reparación por parte del contratista de cualquier defecto que surja durante el período de garantía, asegurando que las obras cumplan con el estado final estipulado en el contrato.

Asesoramiento técnico y apoyo a la toma de decisiones: Actuar como asesor técnico independiente del comprador, proporcionando recomendaciones expertas sobre todos los aspectos técnicos del proceso de construcción, apoyando al comprador en la toma de decisiones informadas.

Modo de presentación de ofertas: Debe presentarse electrónicamente.

Idioma de las ofertas: Francés

Catálogo electrónico: No permitido

Alternativas: No permitidas

Fecha de apertura pública de ofertas: 6 de marzo de 2026, 14:00

Validez de las ofertas: 4 meses

Base legal: Directiva UE 2014/24/UE

Facturación electrónica: Obligatoria

Órgano de recurso: Tribunal Administrativo de Poitiers

Remitente electrónico del anuncio TED (TED eSender): Avenue-Web Systèmes