Licitación para el Reemplazo de Cables de Tranvía de SIA

Número del Proyecto: RS/2026/8

Nombre del Proyecto: Reemplazo de cables de trolebús en la subestación de tracción No. 17

Objeto de la Contratación: Ejecución de obras de construcción para el objeto "Reconstrucción de tres secciones de alimentación de cable de CC de 600 V en la subestación de tracción No. 17".

Código CPV: 45231400-9 (Obras de construcción de líneas de transmisión)

Tipo de Contratación: Licitación Pública

Valor Total Estimado del Contrato: 698.314,00 EUR (sin IVA)

Base del Diseño: Todas las obras deben ejecutarse estrictamente de acuerdo con el documento de diseño conceptual de construcción (Anexo 6 del pliego de condiciones) y la lista de cantidades y costos (Anexo 5), cumpliendo con la legislación vigente de Letonia.

Coordinación de Instalaciones de Terceros: Si las obras implican modificar instalaciones como tuberías subterráneas que no pertenezcan al Ordenante, el Contratista es responsable de cumplir los requisitos de sus propietarios y celebrar acuerdos para la transferencia de trabajos y documentación, que deben firmarse antes del inicio de las obras relevantes.

Lugar de Ejecución: Ubicaciones designadas dentro de la ciudad de Riga, República de Letonia.

Procedimiento de Inicio de Obras: En un plazo de 5 días hábiles tras la firma del contrato, el Contratista debe presentar documentos al Departamento de Desarrollo Urbano de Riga para obtener un certificado de cumplimiento de condiciones de inicio. Las obras comienzan el día hábil siguiente a la emisión de dicho certificado y la firma del acta de entrega del sitio.

Responsabilidad de Permisos y Coordinaciones: El Contratista debe obtener y costear todos los permisos y documentos de coordinación necesarios de otras instituciones y empresas. Los plazos para obtener estos permisos no afectan el cálculo del plazo de inicio de obras.

Responsabilidad de Mantenimiento de Vías Municipales: Durante la ejecución (desde la entrega del sitio hasta la puesta en servicio), el Contratista es responsable del mantenimiento diario de las calles en y alrededor del sitio, asegurando el cumplimiento de las ordenanzas municipales de Riga (limpieza, reparación de baches, deshielo en invierno) y la seguridad de peatones y tráfico.

Gestión de Residuos de Construcción: El Contratista es responsable de la recogida y disposición legal de residuos de construcción, debiendo celebrar un contrato con una empresa de gestión de residuos autorizada y asumir todos los costos y responsabilidades.

Sistema de Gestión de Calidad: En la oferta se debe proporcionar una descripción del sistema de garantía de calidad aplicable al proyecto, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Requisito de Plan Detallado de Obras: La propuesta técnica debe incluir un cronograma con fechas calendario, mostrando la secuencia de trabajos, días planificados para cada parte, plazo total de ejecución (no más de 9 meses) y plazo de puesta en servicio (no más de 3 meses).

Gestión de Subcontratación: Si se utilizan subcontratistas cuyo valor de obra sea ≥10.000 EUR, o de los cuales el licitador dependa para su calificación, dichos subcontratistas deben estar registrados en el Registro de Empresarios de Construcción de Letonia (o ser empresas extranjeras que se comprometan a registrarse tras la adjudicación). Se debe presentar copia del acuerdo de cooperación con los subcontratistas en la oferta.

Bloqueo de Personal Clave: El director del proyecto, el responsable de obras viales, etc., designados en la oferta, no pueden ser reemplazados después de la adjudicación sin el consentimiento previo por escrito del Ordenante. Cualquier reemplazo debe tener calificaciones iguales o superiores.

Compromiso de Seguro de Salud (Puntos Adicionales en Evaluación): El licitador puede comprometerse a proporcionar un seguro de salud adecuado a todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto durante la vigencia del contrato. Este compromiso otorga 5 puntos adicionales en la evaluación.

Garantías de Ejecución y de Defectos: Se puede requerir al Contratista una garantía de anticipo. Tras la finalización de las obras, se debe proporcionar una garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del valor del contrato, como garantía para el cumplimiento de las obligaciones de garantía de defectos: 3 años (para el objeto) y 2 años (para el marcado vial horizontal).

Precio del Contrato y Pagos: Contrato de precios unitarios fijos, los cuales no cambiarán durante la vigencia del contrato.

Flujo de Pago Previsto: Pago anticipado del 20% tras la firma del contrato (sujeto a garantía); pagos mensuales por trabajos completados, con recuperación gradual del anticipo y retención del 10% como pago final; el pago final se realiza tras la aceptación final del proyecto y la provisión de la garantía de defectos.

El precio de liquidación final no excederá el valor total estimado del contrato de 698.314,00 EUR.

Gestión de Variaciones: Cualquier cambio en el alcance (adición o reducción) requiere la aprobación previa por escrito del Ordenante. Para problemas con instalaciones subterráneas no previstos en el diseño o cambios en soluciones técnicas descubiertos durante la obra, se puede iniciar un procedimiento de variación, pero el monto total de dichas variaciones no debe exceder el 15% del precio total inicial del contrato.

Resolución de Disputas y Ley Aplicable: El contrato se rige por la ley letona. Las disputas se resolverán primero mediante negociación, luego mediante peritaje independiente, y finalmente ante los tribunales de la República de Letonia.

Cláusulas de Sanciones y Cumplimiento: Los licitadores deben cumplir con las leyes de sanciones internacionales y letonas, especialmente los reglamentos de sanciones de la UE contra Rusia. Los documentos de licitación incluyen un formulario de declaración de cumplimiento que debe ser completado.

Requisitos Clave de Calificación:

Calificación Profesional: El licitador (o todos los miembros de un consorcio) debe estar registrado en el Registro Mercantil y tener derecho a realizar obras viales y de tendido de cables eléctricos con voltaje ≤1 kV (debe estar registrado en el Registro de Empresarios de Construcción de Letonia o registrado según legislación extranjera y comprometerse a registrarse en Letonia tras la adjudicación).

Requisitos Financieros: Activos corrientes / Pasivos corrientes ≥ 1,00; Patrimonio neto positivo. Se debe presentar el informe anual auditado más reciente o un informe intermedio.

Experiencia Técnica (Empresa): En los últimos 5 años, haber completado y puesto en servicio proyectos de reconstrucción/nueva construcción/rehabilitación de líneas de cable subterráneo con voltaje ≤1 kV, con una longitud total de al menos 2 km, en calles de áreas residenciales.

Personal Técnico Clave:

Director del Proyecto: Al menos uno, debe poseer un certificado de práctica en gestión de construcción para obras de tendido de cables eléctricos con voltaje ≤1 kV, y haber gestionado proyectos similares en los últimos 5 años con una longitud total de al menos 1 km.

Responsable de Obras Viales: Al menos uno, debe poseer un certificado de práctica en gestión de construcción para obras viales.

(La misma persona puede ocupar ambos cargos)

Criterios de Evaluación (Oferta Económicamente Más Ventajosa):

Precio (CE): 95 puntos.

Fórmula de Cálculo: CE = (Precio más bajo / Precio del licitador) × 95.

Seguro de Salud del Personal (K1): 5 puntos. El licitador que se comprometa a proporcionar un seguro de salud que cumpla las condiciones del contrato a todo el personal durante la vigencia del contrato recibe 5 puntos; de lo contrario, 0 puntos.

Puntuación Total: 100 puntos. Gana la oferta con la puntuación total más alta; en caso de empate, prevalece la oferta con mayor puntuación en precio (CE).

Garantía de Oferta: 9.000,00 EUR.

Formas Aceptables: Garantía bancaria (ver modelo en Anexo 1), póliza de seguro que cumpla condiciones específicas, o transferencia a una cuenta designada.

Presentación de Ofertas: Debe realizarse electrónicamente a través del subsistema e-konkursu del sistema de contratación pública electrónica, utilizando firma electrónica segura y sello de tiempo. No se aceptan ofertas presentadas fuera de este sistema.

Plazo de Ejecución del Contrato: El plazo de ejecución de las obras, que no excederá 9 meses, comienza el día siguiente a la recepción del certificado de cumplimiento de condiciones de inicio emitido por el departamento de desarrollo urbano. La puesta en servicio del objeto (incluyendo la obtención del certificado de finalización) no excederá 3 meses desde la fecha de firma del acta de aceptación de finalización de obras.

Período de Garantía: Mínimo 3 años para el objeto en sí y mínimo 2 años para el marcado vial horizontal colocado (ambos contados desde la fecha de puesta en servicio del objeto).